Art. 1862 Noul cod civil Recepţia lucrării Reguli comune privind contractul de antrepriză Contractul de antrepriză

Art. 1862

Recepţia lucrării

(1) De îndată ce a primit comunicarea prin care antreprenorul îl înştiinţează că lucrarea este finalizată, beneficiarul are obligaţia ca, într-un termen rezonabil potrivit naturii lucrării şi uzanţelor din domeniu, să o verifice şi, dacă aceasta corespunde condiţiilor stabilite prin contract, să o recepţioneze, precum şi, atunci când este cazul, să o ridice.

(2) Dacă, fără motive temeinice, beneficiarul nu se prezintă sau nu comunică neîntârziat antreprenorului rezultatul verificării, lucrarea se socoteşte recepţionată fără rezerve.

(3) Beneficiarul care a recepţionat lucrarea fără rezerve nu mai are dreptul de a invoca viciile aparente ale lucrării sau lipsa aparentă a calităţilor convenite.

Comentarii despre Art. 1862 Noul cod civil Recepţia lucrării Reguli comune privind contractul de antrepriză Contractul de antrepriză

Laura Stere 9.02.2014

JURISPRUDENŢĂ

Recepţia se efectuează la terminarea lucrărilor şi constituie o componentă a sistemului calităţii, certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului sau ale documentaţiei executate (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1844/2009, în C. Cucu, C.G. Bâdoiu, Obligaţiile comerciale, ed. 2, p. 322).

Răspunde

Laura Stere 9.02.2014

Reglementarea anterioară: C. civ. 1864: „Art. 1482. Când e vorba de un lucru ce se măsoară, sau care are mai multe bucăţi, verificarea se poate face în părţi şi se prezumă făcută pentru toate părţile plătite, dacă comitentul plăteşte lucrătorului în proporţia lucrului făcut".

1. Recepţia constă în verificarea şi aprobarea de către client a modului în care antreprenorul a executat lucrarea. Operaţiunea de recepţie a lucrării se face, de regulă, global (o singură dată).

2. Luarea în primire a lucrării poate să coincidă cu recepţia acesteia. Primirea lucrării de către client fără obiecţii descarcă

Citește mai mult

antreprenorul de obligaţia de garanţie pentru vicii aparente (respectiv clientul este decăzut din dreptul de a invoca aceste vicii).

3. Recepţia este, prin urmare, actul juridic unilateral prin care beneficiarul aprobă lucrarea şi care are următoarele consecinţe: (a) preţul devine exigibil, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege sau contract (conform art. 1864 NCC); (b) se transferă paza şi riscurile; (c) antreprenorul este eliberat de garanţia ce ţine de viciile aparente ale lucrării sau lipsa aparentă a calităţilor convenite [art. 1862 alin. (3) NCC) (I. Sava, loc. cit., p. 191).

4. Pentru viciile ascunse, clientul are la dispoziţie o acţiune separată (o se vedea R. Sanilevici, op. cit., p. 169).

5. Când clientul nu îşi execută obligaţia de a recepţiona şi de a prelua lucrarea executată, antreprenorul va putea cere instanţei constatarea executării lucrării potrivit clauzelor contractuale.

6. Clientul răspunde pentru neexecutarea obligaţiei de recepţionare şi luare în primire a lucrării executate, prin plata daunelor interese, pentru cheltuieli de depozitare şi conservare.

Răspunde