Despăgubire. Sentința nr. 1013/2013. Tribunalul DOLJ
| Comentarii |
|
Sentința nr. 1013/2013 pronunțată de Tribunalul DOLJ la data de 24-09-2013 în dosarul nr. 3450/63/2013*
Dosar nr._ ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.-SECȚIA A II-A CIVILĂ
Sentința Nr. 1013/2013
Ședința publică de la 24 Septembrie 2013
Completul compus din:
PREȘEDINTE: R. E. D.-judecator
Grefier:C. L.
Pe rol judecarea cauzei litigii cu profesioniștii privind pe creditoarea . și pe debitoarea C. NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA, având ca obiect somație de plată.
La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns c.j. V. C. pentru debitoarea C. NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA, lipsă fiind creditoarea ..
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează depusă la dosar cerere modificatoare a cererii introductive de instanță, formulată de creditoarea ., prin care se solicită să se pronunțe o ordonanță de plată pentru suma de 28.322,35 lei, cu titlu de penalități în termen de 10 zile de la data comunicării ordonanței către debitoare.
C.j. V. C. pentru debitoarea C. NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA, învederează că în speță este vorba de un contract de achiziție publică.
Instanța, verificandu-si din oficiu competenta in conformitate cu disp. art. 159 indice 1 alin 4 Cod de procedura civila pune în discuție părții prezente excepția necompetenței funcționale a Secției a II –a Civilă a Tribunalului D..
C.j. V. C. pentru debitoarea C. NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA, arată că lasă la aprecierea instanței.
TRIBUNALUL
La data de 11.02.2013, creditoarea . a formulat o cerere de emitere a unei somații de plată împotriva debitoarei COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE CFR SA - PRIN SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE CF C., pentru suma de 574.200,17 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor executate pentru care s-au emis facturi și nu au fost achitate, cât și penalizări de întârziere calculate până la data de 06.02.2013.
În motivare s-a arătat că în urma licitației publice dina data de 30.05.2012 cu finalizare electronică, . și COMP. NAȚ DE CĂI FERATE CFR SA - PRIN SUC. CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE CF C. au încheiat contractul nr. 463/12.07.2012 cu obiectul " reparații la cablurile și rețelele de cabluri ale instalațiilor SCB pe raza secției CT 3 Roșiori – instalații CED în stațiile Radoiești, Atârnați, Mihăiești, Costești, Ramificație Golești ".
Totodată s-a arătat că în perioada septembrie 2012 – decembrie 2012 s-au emis facturi pentru lucrări executate în baza situațiilor de plată verificate și confirmate de șefii stațiilor CF ale beneficiarului care trebuie plătite în 30 de zile de la primirea lor conform art. 18.1 din contract.
Față de această situație în baza ordonanței nr. 5/19.074.2011, creditoarea solicită aprobarea somației de plată pentru suma de_.12 lei, reprezentând valoarea facturi neachitate de 568.178,78 lei, plus penalități de întârziere de 9288.34 lei.
În susținerea cererii, creditoarea a depus în copie: nota de calcul penalități, contract de execuție nr. 463/12.07.2012, proces verbal terminare lucrări, facturi.
La data de 17.06.2013, debitoarea COMP. NAȚ DE CĂI FERATE CFR SA - PRIN SUC. CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE CF C., a formulat întâmpinare față de cererea de chemare în judecată, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată.
La data de 19.09.2013, creditoarea . a formulat cerere modificatoare a cererii introductive de instanță, prin care se solicită să se pronunțe o ordonanță de plată pentru suma de 28.322,35 lei, cu titlu de penalități în termen de 10 zile de la data comunicării ordonanței către debitoare.
Analizand exceptia de necompetenta functionala, instanta constata ca la momentul înregistrării cererii de chemare în judecată pe rolul Tribunalului D. - 11.02.2013, erau în vigoare dispozițiile de procedură din art. 286 alin.1 din OUG nr. 34/2006 astfel cum au fost modificate de la data de 01 ian 2013 prin art I pct 58 din OUG 77/2012 conform carora "Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică se soluționează în primă instanță de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante".
În consecință, cum in speta pretentiile reclamantei deriva dintr-un cointract de achizitie publica, competența materială de soluționare a cauzei aparține Secției de C. Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului D. si apreciindu-se învestită cu o cerere având acest temei la o dată ulterioară modificării, instanta va admite excepția necompetenței funcționale si in temeiul dispozitiilor art. 132 alin 3 Cod de Procedura Civila va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Sectiei de C. Administrativ și Fiscal spre competentă soluționare.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
Declină competența de soluționare a cauzei privind pe creditoarea .,cu sediul în Medgidia, .. 15, jud. C., în contradictoriu cu debitoarea C. NAȚIONALA DE CĂI FERATE CFR SA - PRIN SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE CF C., cu sediul în C., ., jud. D., în favoarea Secției de C. Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului D..
Fără cale de atac.
Pronunțată în ședința publică de la 24 Septembrie 2013.
Președinte, R. E. D. | ||
Grefier, C. L. |
Red. jud RED/
Tehnoredactat L. C./26.09.2013/4ex.
| ← Obligaţia de a face. Sentința nr. 3745/2013. Tribunalul DOLJ | Obligaţia de a face. Sentința nr. 3490/2013. Tribunalul DOLJ → |
|---|
