Contract de antrepriză. Penalităţi de întârziere

Jurisprudenţă şi speţe de drept comercial

Pârâta urmează a fi obligată la penalităţi de întârziere dacă prin contract s-a stabilit o penalitate de 5% pentru fiecare săptămână de întârziere.

(Secţia comercială, decizia nr. 1.096/1996)

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bucureşti, reclamanta Societatea Comercială “C.” - S.R.L. Bucureşti a chemat în judecată pe pârâta Societatea Comercială “M.T.” - S.R.L. Bucureşti, solicitând a se dispune obligarea pârâtei la: 7.034.424 lei, preţ lucrări executate; penalităţi de întârziere, precum şi la cheltuieli de judecată.

S-a arătat că reclamanta a executat pentru pârâtă lucrări de amenajare în baza unui contract de antrepriză de construcţii, pârâta neachitând suma pretinsă în cauză.

Pârâta a formulat cerere reconvenţională, solicitând obligarea reclamantei la 33.288.619 lei, daune echivalente cu dobânzi bancare, beneficii nerealizate, majorări ale preţurilor materialelor suferite în cursul executării lucrărilor pentru reclamantă.

Prin sentinţa civilă nr. 792/23.02.1996, Tribunalul Bucureşti a admis acţiunea şi a obligat pârâta la 7.034.424 lei, preţ lucrări executate, plus penalităţi de întârziere şi la 1.000.982 lei, cheltuieli de judecată.

Cererea reconvenţională a fost anulată, ca netimbrată.

împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta.

Curtea de Apel Bucureşti - secţia comercială a admis apelul şi a schimbat sentinţa apelată, în sensul că a obligat pârâta la 7.034.424 lei, penalităţi de întârziere, menţinând celelalte dispoziţii.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că, prin art. 7 din contractul încheiat de părţi, s-a prevăzut o penalitate de 5% pentru fiecare săptămână de întârziere.

De asemeni, s-a arătat că, deşi reclamanta a solicitat penalităţi în cuantum de 7.034.424 lei, instanţa de fond nu le-a determinat prin hotărârea pronunţată.

Notă: Soluţia a fost menţinută prin decizia nr. 453/1997 a Curţii Supreme

de Justiţie - secţia comercială.

← Contract de antrepriză. Obligaţia beneficiarei lucrării.  Contract de antrepriză. Penalităţi de întârziere →

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Contract de antrepriză. Penalităţi de întârziere